CONSORCIO EJECUTORES DE LIMA Jr. Pezet y Monel Nº 2772 Lince
SUMILLA
:
ESCRITO : SECRETARIA :
Solicita acumulación de nuevas pretensiones al Proceso Arbitral con Tribunal Instalado referente a la FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO. Nº 03 Dr. Francisco Valdez Huarcaya.
Carta Nº 0/2008 Lima, 07 de Octubre del 2008. Señores PRESIDENTE DEL TRIBUNAL ARBITRAL Calle Los Cipreses Nº 286 San Isidro.Asunto
:
Solicita acumulación de nuevas pretensiones al Proceso Arbitral con Tribunal Instalado referente a la FALTA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO.
Referencia
:
Obra de Mejoramiento de la Carretera Mojòn - Chiquiàn - Aquia Empalme Nueva Carretera Conococha - Huallanca - Tramo I: Mojòn - Chiquiàn.
Contrato
:
Nº 003–2007– MTC/20
De nuestra consideración: CONSORCIO EJECUTORES DE LIMA, debidamente representado por el Ing. Félix A. Blengeri Castillo, en los seguidos contra el Ministerio de Transporte y Comunicaciones – PROVIAS NACIONAL, respecto a Controversia de la falta de Disponibilidad de Terreno (BOTADERO) ante Ud. respetuosamente decimos: Que existiendo 5 procesos arbitrales conformados por 3 árbitros comunes: Dr. Iván Galindo Tipacti (Presidente), Dr. Augusto Millones Santa Gadea (Árbitro) y Dr. Raúl Salazar Rivera (Árbitro), solicitamos a Ud. que las nuevas pretensiones planteadas en 04 de los Procesos Arbitrales que se vienen actuando referente a las ampliaciones de plazo siguientes: 1) Ampliación de Plazo Nº 18 por 171 d.n. por el Adicional Nº 06 “Mayores metrados de pavimentos y transporte de material granular”. 2) Ampliación de Plazo Nº 19 por 171 d.n. por el Adicional Nº 06 “Mayores metrados de pavimentos y transporte de material granular”. 3) Ampliación de Plazo Nº 20 por 171 d.n. por el Adicional Nº 06 “Mayores metrados de pavimentos y transporte de material granular”. 4) Ampliación de Plazo Nº 21 por 126 d.n. por el Adicional Nº 05 “Obras de drenaje y contención”.
[email protected] /
[email protected] /
[email protected] Teléfonos: 421-2484 / 421-2488
CONSORCIO EJECUTORES DE LIMA Jr. Pezet y Monel Nº 2772 Lince
Sean ACUMULADOS al Proceso Arbitral que se sigue por “Falta de Disponibilidad de Terreno (BOTADERO)” que ya se encuentra instalado, y que debido a que tienen las mismos Árbitros y pertenecen al mismo Contrato, es que nos permitimos que estas nuevas pretensiones sean ACUMULADAS al indicado en párrafo precedente. Esperando que la presente merezca su amable atención, quedamos de Ud. Atentamente
[email protected] /
[email protected] /
[email protected] Teléfonos: 421-2484 / 421-2488
